Подрядчик с Заказчиком заключают договор на организацию и контроль на объекте, заранее обговорив сумму вознаграждения Подрядчика и выплат за каждый этап строительства. Подрядчик организует строительную бригаду и следит за качественным исполнением работ. При этом Заказчик имеет возможность самостоятельно оплачивать необходимые материалы, их количество, а также поручить Подрядчику все эти действия заранее обеспечив его подотчетными средствами. По завершению каждого этапа, Заказчик выплачивает бригаде строителей зарплату, согласно утвержденных расценок, по факту выполненных работ.
Договор (на организацию и контроль)
Краснодарский край, город-курорт Анапа_______________2019 г.
Строительная компания ООО «ВЫСОТКА», в лице ----------------------------------------------------------, действующая на основании Устава именуемое в дальнейшем Подрядчик с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем Заказчик с второй стороны именуемые в дальнейшем Стороны, заключили договор на организацию и контроль за строительными работами по адресу: Краснодарский край, __________________
Предмет договора
Подрядчик организует и контролирует работы строительной бригады согласно настоящего договора, утвержденного плана, перечня работ и материалов, указанных в техническом задании, а Заказчик поэтапно выплачивает Подрядчику сумму вознаграждения за организацию и контроль, а бригаде строителей заработную плату по факту выполненных работ согласно Приложения №1 к данному договору.
Сумма договора
Стоимость вознаграждения по настоящему договору составляет ___________________________________________________________
И остается неизменной до полного завершения работ согласно технического задания.
Порядок поэтапных оплат
1._______сумма_____ - готовность фундамента.
2._________________- готовность стен 1 эт.
3._________________- готовность 2 эт.
4._________________- готовность крыши.
5._________________- завершение работ, согласно технического задания.
- Поэтапная оплата вознаграждения Подрядчику по договору может быть произведена Заказчиком путем наличного расчета, а так же на расчетный счет, лицевой счет, третьему лицу, по согласованию сторон;
- Заказчик в течении 3 (трех) календарных дней с момента получения от Подрядчика уведомления о выполнении работ по данному этапу строительства, выплачивает вознаграждение Подрядчику и заработную плату бригаде строителей.
Порядок и сроки выполнения работ
Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
1 этап: готовность фундамента с ____________г. _______________г.
2 этап: готовность с _________г. _________г.
3 этап: готовность с __________г. ____________г.
4 этап: готовность с ___________г. __________г.
5 этап: завершение работ согласно спецификации до ______________г.
Обязанности сторон
Подрядчик обязан:
- Подготовить Техническое задание;
- Предоставить на согласование Приложение №1;
- В обговорённый срок, за согласованную сумму вознаграждения производить организацию и контроль за строительными работами, в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами, правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности;
- Своевременно оповещать заказчика о предстоящих оплатах и количеству необходимого материала;
- Осуществлять силами бригады систематическую уборку строительной площадки от отходов строительного производства, погрузку их на транспорт и вывоз за пределы строительной площадки;
Заказчик обязан:
- Своевременно производить оплаты;
- Предоставить точки временного подключения коммуникаций.
Ответственность сторон
- До момента подписания Акта сдачи – приёмки выполненных работ по настоящему договору, ответственность за безопасность труда и сохранность материальных ценностей на строительной площадке несёт Подрядчик;
- Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по договору согласно законодательства РФ.
Срок выполнения работ
Срок выполнения работ составляет _______________ дней.
Прочие условия
- Подрядчик приступает к выполнению работ в течении 7 (семь) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
- Материалы, техника, оборудование, расходники на инструмент, крупногабаритный инструмент который берётся в прокат ( отбойный молоток, виброплита, вибронога) и всё необходимое для выполнения работ по настоящему договору, оплачиваются Заказчиком;
- Заказчик самостоятельно оплачивает необходимые материалы, их количество, а также может поручить Подрядчику все эти действия, заранее обеспечив его подотчетными средствами;
- Все дополнительные работы или изменение объема работ, которые в процессе строительства могут быть выполнены по обоюдному согласию и не указанные в Техническом задании, обговариваются и оплачиваются отдельно;
- Факт проведения расчётов по настоящему договору фиксировать в расписке;
- Все расчеты производятся в рублях РФ;
- Бригаде строителей может выплачиваться аванс не превышающий 30 % от выполненных работ;
- . В случае нарушения графика платежей или поставок материала со стороны Заказчика, Подрядчик имеет право приостановить работы на срок равный времени задержки платежа и необходимый срок для возобновления работ;
- Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить мотивированный письменный отказ с указанием конкретных замечаний по выполненным работам. В случае если в указанный срок Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки выполненных работ или не направит мотивированный отказ, работы считаются принятыми и подлежат оплате;
- Подрядчик может использовать фотографии объекта в рекламных целях по своему усмотрению, при условии сохранения конфиденциальности персональных данных Заказчика. Стороны признают законность и юридическую силу корреспонденции, направленной друг другу посредством электронной почты;
- Заказчик имеет право осуществлять контроль скрытых работ;
- договор вступает в силу с момента его подписания;
- Организацию и контроль за исполнением обязательств по договору возложить на -----------------------------------------------------------------------.
Досрочное расторжение договора
- Досрочное расторжение настоящего договора возможно по взаимному согласию Сторон, или в одностороннем порядке в связи с невыполнением стороной своих обязательств.
Порядок разрешения споров
- Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с настоящим договором, будут решаться путём переговоров;
- В случае если согласия достичь не удаётся, то все споры и разногласия Стороны передают на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края;
- Во всём остальном, что не оговорено в настоящем договоре Стороны руководствуются законодательством РФ.
Гарантийные обязательства
- Безвозмездно исправлять выявленные недостатки при приемке работ или при дальнейшей эксплуатации в течении гарантийного срока. Устранение недостатков производится силами, средствами и материалами Подрядчика;
Гарантийный срок составляет – 3 года.
Прилагаемые документы:
- План-схема дома;
- Техническое задание;
- Приложение №1 к договору от ---
Подрядчик: ООО «Высотка»
Заказчик:
Приложение №1 к договору от ___________ (РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ)
- Бригада строителей должна иметь свой личный инструмент, а именно: болгарка, вибратор, перфоратор, мастерки, уровни, отвесы, водяной уровень, молотки, ножовку, электрическую пилу, шуруповёрт, дрель , перчатки;
1. Земельные работы выполняемые в ручную:
Копка----------------------------------------------------------------------------1100 р\куб
Засыпка-------------------------------------------------------------------------700р\куб
Работа отбойным молотком ------------------------------------------(по договоренности)
2. Бетонные работы:
Подбетонка-------------------------------------------------------------------1100р\куб
Плита ростветка--------------------------------------------------------------2200р\куб
Сваи, лента, ростверк, монолитная плита----------------------------2750р\куб
Лестница (до 1,2 м) – 1100р\ступень, (более 1,2 м) + 500 р\п.м
(заливка лестницы без насоса = 50 % цены насоса)
Колоны, пояс, перемычки:
200х200мм----------------------------------------------------------------------450 р\п.м
200х250мм-----------------------------------------------------------------------500р\п.м
200х300мм-----------------------------------------------------------------------550р\п.м
200х400мм-----------------------------------------------------------------------600р\п.м
300х300мм-----------------------------------------------------------------------650р\п.м
350х350мм-----------------------------------------------------------------------700р\п.м
400х400мм-----------------------------------------------------------------------750р\п.м
Отмостка (включает в себя полный цикл работ)---------------------550 р\кв.м
Устройство крыльца ---------------------------------------------------- ( по договорённости)
3. Гидроизоляционные работы:
Нанесение на горизонтальную плоскость (с полным покрытием)-------35р\кв.м
Нанесение на вертикальную плоскость-------------------------------------------55 р\кв.м
4. Кладка блока:
12мм------------------------------------------------------------------------------------------20 р\шт
20мм------------------------------------------------------------------------------------------22р\шт
25мм-------------------------------------------------------------------------------------------27р\шт
32мм-------------------------------------------------------------------------------------------30р\шт
(счет по количеству фактической поставки)
Кладка газобетонного блока ----------------------------------------------------------- 1700 р\ куб
5. Кладка кирпича:
Лицевой кирпич(половинка как целый)---------------------------------------------22р\шт
Кладка с двухсторонней расшивкой или колоны---------------------------------28р\шт
Рядовой кирпич------------------------------------------------------------------------------10р\шт
Паромах – 380---------------------------------------------------------------------------------40р\шт
Паромакс-380\1\2----------------------------------------------------------------------------25р\шт
6. Кровельные работы:
Плоскость кровли-----------------------------------------------------------------------------500р\кв.м
Утепление-50 мм------------------------------------------------------------------------------55р\кв.м
Установка трубы, желоба водостока----------------------------------------------------170р\п.м
Монтаж лобовой, ветровой планки с подшивкой-----------------------------------250р\п.м
Подшить потолок доской с шагом 200м------------------------------------------------150р\кв.м
Подшить потолок доской в глухую-------------------------------------------------------200р\кв.м
Установка мансардного окна(зависит от размера)----------------------------------2000-3000р
Монтаж вентиляционного короба(зависит от размера)---------------------------4000-6000р
Установка фронтона из OSB-----------------------------------------------------------------400р\кв.м
7. Короед, штукатурка, шпаклевка:
Утепление и фиксация плит 50мм ---------------------------------------------------------175р\кв.м
Нанесение клея по сетке в 2 слоя-----------------------------------------------------------175р\кв.м
Нанесение короеда с покраской в 2 слоя--------------------------------------------------175р\кв.м
Штукатурка в глухую------------------------------------------------------------------------------200р\кв.м
Шпаклевка под обои------------------------------------------------------------------------------130р\кв.м
Шпаклевка под покраску-------------------------------------------------------------------------220р\кв.м
8. Установка колец септика-----------------------------------------------------------------------500р\шт
9. Электрика:
Укладка провода ВВГ – 1.5 – 2.5х3---------------------------------------------------------------35 р\п.м
4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------45р\п.м
6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------60р\п.м
Распредкоробка-----------------------------------------------------------------------------------------300 р\шт
Установка коробки розетки--------------------------------------------------------------------------160р\шт
Установка розетки---------------------------------------------------------------------------------------120р\шт
Установка щитка------------------------------------------------------------------------------------------1000р\шт
Установка модуля----------------------------------------------------------------------------------------250р\шт
Штроба-------------------------------------------------------------------------------------------------------140р\п.м
10. Сантехника:
Укладка теплого пола------------------------------------------------------------------------------------280р\кв.м
Укладка дорожной сетки под теплый пол---------------------------------------------------------30р\кв.м
Укладка фольгоизола-------------------------------------------------------------------------------------30р\кв.м
Укладка пеноплекса под т\пол (20мм, 30мм+20р, 50мм+40р)-------------------------------50р\кв.м
Точка-------------------------------------------------------------------------------------------------------------500р\шт
Стояк-------------------------------------------------------------------------------------------------------------500р\труба
Коллектор(соединение труб)----------------------------------------------------------------------------400р\шт
Штроба ----------------------------------------------------------------------------------------------------------500р\п.м
Магистраль по дому-----------------------------------------------------------------------------------------100р\п.м
Утепление порога ---------------------------------------------------------------------------------------------200р
11. Стяжка механизированная до 70 мм --------------------------------------------------------------200р\кв.м